施工合同范本(精选15篇)
在人们愈发重视契约的社会中，随时随地，各种场景都有可能使用到合同，签订合同能平衡双方当事人的平等地位。那么大家知道合法的合同书怎么写吗？下面是小编为大家整理的施工合同范本，希望能够帮助到大家。
施工合同范本1
甲方(发包方)：(以下简称甲方)_________
乙方(施工方)：(以下简称乙方)_________
经友好共赢协商，甲乙双方就《郑东新区龙湖区域环路通信管理工程》埋设施工事宜，达成如下协议：
1、甲方发包给乙方_________区_________区域_________路通信管理埋设工程施工，长度约_________公里。地点位于_________。
2、按图纸设计的通信管道与通道施工要求进行施工。
3、根据工程地质情况，甲方必须具备良好的施工条件和施工环境，协调周边和政府、监理人员的关系，积极推进工程施工顺利进展；乙方不参与本工程地形地貌的填充和平整，只保持正常而具备条件路段的管材埋设施工。
4、本工程通信管材确定为最高32孔，外径在110mm的塑料管，过路支管为一层4孔，正常四层叠铺，每层8根，入孔井相距120m—150m，井深1.2m。
5、甲方无偿提供管材、入孔井盖和施工所需用的沙子、水泥、砖。
6、承包单价为税后综合单价，每千米壹拾柒万元人民币(不含预算规费、均按延长米计取单价)。
7、付款方式为5000米一个支付节点，支付已完成工程的`90%的款，余款10%待工程全部验收合格后付清。
8、通讯管道材料保证金为拾万元，工程进入施工时，每遇一个支付节点甲方返还保证金20%，工程按四个节付点返完。
9、施工过程中，如果没有经乙方同意，因甲方的原因而造成停工，甲方应承担乙方的一切经济损失，如果经甲乙双方同意停工时，停工不得超过3个工作日，超过3个工作日甲方承担乙方工人工资。
10、甲方在支付点时，如果不支付乙方已完成的工程款或欠缺工程款，乙方有权停工。
11、双方责任和义务：甲乙双方履行以上10条各自的责任和义务时，不得推诿或回避。甲方必须保证有连续管道铺设场地，必须保证所供材料，按节点支付承包费，不得借助业主拨款才给施工队付款，不得借口不良事项回避付款。甲方对施工方有监督及协调的权利和义务。乙方必须按图施工，必须按要求工期完成任务，保证施工质量，防范安全事故，服从甲方安排。乙方对甲方有建议献策的权利和义务。
12、争议的解决：发生争议，双方友好协商解决，协商不成时，可诉至当地人民法院。
13、违约责任：违约方承担一切违约经济损失和法律责任，同时加罚工程造价2%的违约金。
14、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，签字盖章生效，工程相关事项履行完毕本协议自然终止。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
施工合同范本2
发包人：（以下简称甲方）
承包人：（以下简称乙方）
经过邀请招标，发包人确定 公司为 项目道路工程施工单位。依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同，共同遵照执行。
一、 工程项目
1.1 工程名称： 道路工程
1.2 工程地点：
1.3 承包范围：
1.4 承包方式：包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过。
1.5 合同价款：合同总价(暂定) 元， 单价 (综合单价包干)
1.6 质量标准：合格。
1.7 工 期：
工程总日历工期 天。具体开工日期以发包方书面通知为准。
二.技术标准及图纸
2.1 图纸：发包人提供：
2.2 技术标准：
2.2.1 执行《工程施工质量验收规范》及现行国家、甘肃省相关技术标准、规范;
2.2.2 质量评定执行相关质量检验评定标准。
三.双方权利和义务
3.1 发包人的权利和义务
3.1.1 发包人委派的业主代表：
姓名： 职务：
3.1.2 监理单位及委派的工程师：
监理单位：
姓名： 职务：
职权：对施工阶段质量、进度以及现场工程量签证进行监理与控制、参与工程竣工验收以及保修阶段的相关工作。
3.1.3发包人主要工作：
3.1.3.1 负责场地三通一平;
3.1.3.2确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人并进行现场交验;
3.1.3.3 提供地下管线布臵图、有关隐蔽障碍物资料;
3.1.3.4负责组织承包人和设计单位及有关部门参加施工图纸会审工作，并作好各方签署的交底会审纪要;
3.1.3.5进行工程协调、管理、验收与及时安排下道工序;
3.1.3.6按合同约定支付工程款。
3.2 承包人的权利和义务
3.2.1 项目经理
姓名： 职务：
项目经理代表承包人就此工程项目全权对发包人负责。
3.2.2承包人主要工作：
3.2.2.1本合同签订后收到发包方通知 2 天内，承包人进场完成施工准备。
3.2.2.2严格按照发包人提供的施工图进行施工，不得擅自更改设计要求及工程内容。
3.2.2.3 负责编制施工组织计划、工程进度计划、用电计划，并报送发包人及监理单位审核批准;
3.2.2.4 负责本工程施工范围内的施工安全工作。承包人应按有关规定严格实施安全防护措施，承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此发生的费用;
3.2.2.5做好现场设备、材料的照管工作。做好现场施工记录，配合发包人和监理单位进行质量检查;
3.2.2.6工程竣工验收后2周内向工程施工总承包单位提供肆套竣工图及竣工资料;
3.2.2.7发包人在招标文件中提出的，承包人在投标文件中认可且与本合同不矛盾的其他工作。
3.2.2.8负责所施工工程的验收通过，并保证相关部门的开通。
四、工程价款
A、本工程采用固定价，此价格涵盖了完成该工程项目所需的包括所有土建安装费用、质检费用、水电费、管理费、利润、税金、劳务、监督、赶工措施费、开办费、机械进出场费、安全文明施工以及为完成合同约定工作的其他一切费用。综合单价为 元，不受市场价格及政策性价格的'调整而增减。
五、工程价款的支付
5.1 工程完工经甲方、监理验收合格后，甲方向乙方支付至合同总价的 75%;
5.2 工程结算后，支付至工程结算总价的95%，其余5 %的质量保证金，待质量保期满一年后支付，如保修期内由于承包单位原因产生的质量问题，由承包单位免费维修，如承包单位2天内不到，由发包人处理，所发生费用加10%的管理费由承包人承担;
六.安全文明施工
6.1承包人应按建设总承包单位工程施工现场管理规定及发包人统一管理制度的规定，精心组织、文明安全施工;发包人、总承包单位对承包人任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止，直至罚款和解除合同。
6.2承包人在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故均由承包人自行负责并承担相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。
七.竣工验收
7.1承包人在工程具备竣工验收条件前24小时通知发包人组织竣工验收。发包人在收到通知后及时组织有关单位进行验收，并在验收后2天内给予认可或提出整改意见。承包人按要求整改，并承担自身原因造成整改的费用。
7.2承包人在通过竣工验收合格后7天内向发包人提供符合要求的竣工资料肆套。竣工资料包括文字资料、竣工图、工程照片，并提供相应的电子文档资料。
八.违约责任
8.1发包人违约：
8.1.1因发包人原因和不可抗拒原因造成工期延误，工期顺延，费用不计。
8.2承包人违约：
8.2.1 因承包人原因，未按本合同第1.9条所示工期按时竣工，每延误一天，承包人按3000元/天向发包人支付逾期违约金，并承担由此给发包人带来的全部损失。
8.2.2因承包人原因工程质量达不到本合同约定的质量标准，由承包人无条件进行返工、整改、修复或采取其它补救措施达到合同质量标准，所产生的费用包括重新检测所需费用均由承包人自行负责，并且向发包人赔偿本工程项目总造价的5%的违约金。如因承包人工程质量不符合要求，发包人、总承包单位提出整改要求后7天内承包人仍未予以完善的，发包人、总承包单位有权另行安排单位完成相应整改工作，由此发生的费用及损失均由承包人承担。
8.2.3 承包人在施工过程中弄虚作假，采用不合格工程材料的，除责令返工并赔偿损失外，每发现一次罚款5000元。
8.2.4 如施工完毕后，未能通过相关部门的验收及开通，招标方将不予以支付剩余的工程款，直到验收合格并开通后，发包人无息支付。
九、争议
9.1 在履行合同过程中产生争议时，双方首先本着友好态度协商解决;若协商不成，可向合同履行地法院起诉。
十、合同生效与终止
10.1本合同经双方法定代表人或其委托代理人签字且加盖法人公章后生效;
10.2合同订立时间：20 年 月 日;
合同订立地点： 。
10.3发包人、承包人履行合同全部义务，承包人向发包人交付竣工工程后，竣工结算价款支付完毕，本合同即告终止。
十一、合同附件
11.1 投标文件
11.2 招标文件
11.3 道路平面图及标段划分图
十二、合同份数
13.1本合同正本 份，双方各执 份，具有同等法律效力; 13.2副本 份，双方各执 份。
本合同其它未尽事宜双方可另行签订补充协议明确。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
施工合同范本3
发包方：______________
承包方：______________
发包方、承包方双方按照《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，根据工程具体实际情况，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。
第一、工程概况
(一)名称：绿城翡翠湖玫瑰园3#楼钢结构梁柱工程
(二)工程地点：经济技术开发区
(三)工程形式及内容：
工程形式：地下室至17层所有钢结构坚心梁柱
第二、工程合同范围
(一)工程合同范围：
钢结构梁柱的制作、运输、安装、检测,以及预埋件的制作安装等工程。
(二)本合同不包括内容：
1、照明设施，水、电、暖气、通风、土建工程;
2、钢结构防火涂料及施工。
第三、施工准备
(一)发包方：
1、本合同签订后，如果需要办理有关手续由发包方负责;
2、负责对基础、预埋件埋设工程的施工及质量的验收工作，做好“三通一平”工作，接通施工现场的施工用水源，电源、变压器，应满足施工用水，用电量的需要。做好施工场地构件运输进场的平整，拆迁障碍物，便于承包方进场施工;现场的垂直运输塔吊费用由发包方承担，发包方要合理调配好塔吊，配合好承包方的现场施工。
(二)承包方：
1、组织现场施工人员熟悉图纸，察看工地，编制钢结构部分专项施工组织设计或施工方案、施工进度计划;
2、组织施工管理人员和材料、施工机械进场;
3、对现场施工人员进行安全、文明教育，进行施工技术、工程图纸交底;
4、协助发包方做好施工场地周围下管线和邻近建筑物的保护，费用由发包方负责。
第四、材料、设备供应：
(一)本工程合同范围内所需的全部建筑材料，钢构配件、设备等物资的供应，均由承包方采供;
(二)用于本工程的主要材料及设备应附有合格证，严禁不合格的建筑材料、设
备、钢构配件等，用于本工程。否则，造成一切后果及经济责任，均由承包方承担。
第五、工程期限：
(一)本工程合同工期为按照土建进度要求工期同步进行。
(二)开工前七天，发包方向承包方发出开工通知书，承包方收到开工通知书六天后进入施工现场。
(三)如遇下列情况，经发包方现场代表签证后，工期相应顺延：
1、按施工准备规定，不能提供施工场地、水电源道路未能接通，障碍物未能清除，影响现场施工。
2、不属于系数范围内的重大设计变更，设计方案改变或由于施工无法进行的原因而影响进度。
3、在施工中如因停电、停水8小时以上或边连续间歇性停水、停电3天以上(每次连续4小时以上)，影响正常施工。
4、未按合同规定付款、工程进度款影响施工。
5、如遇外力不可抗拒的因素(如自然灾害等)而延误工期。
第六、工程质量及验收
(一)承包方必须严格按施工图纸、说明文件及国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受发包方的监督检查。
(二)工程竣工后承包方向发包方提交主体竣工验收通知书及验收资料，发包方应在十五日内组织验收，如十五日内不组织验收或进入下道工序施工视为合格。
(三)发包方按施工图及说明和国家的有关规范和标准组织验收，验收合格后，双方签署交工验收证书，承包方提供质保单。工程验收合格后，发包方方可使用，未经验收投入使用视为合格工程。
(四)工程保修期为一年，保修期内发包方正常使用若出现质量问题，承包方为发包方修理，修理费用由承包方承担，如发包方原因造成工程损坏，发包方应承担材料及人工费用。
第七、工程造价
(一)本工程为包工包料，钢构部分按照每吨钢结构综合单价8096元/吨结算。全部工程总造价为暂定人民币3500000.00元整(大写叁佰伍拾万元整)，采用固定综合单价结算，工程量按图纸及现场签证部分实际发生量进行理论计算决算(综合单价包括材料费、制作费、运输费、安装费、检测费、图纸深化费)。
(二)该工程开具的发票，70%为材料发票，30%为人工劳务费。
(三)发包方不得向承包方收取现场施工配套费及其他管理费用。
(四)现场水电由发包方向承包无偿提供使用。
第八、风险责任
(一)本工程承包方从原材料、运输过程中的风险责任即施工中的.安全责任，均由承包方承担。
(二)在施工当中，由于施工不当或质量缺陷等承包方原因造成安全事故，一切后果由承包方负责。
(三)承包方负责图纸深化设计,深化设计费用包含在综合单价内,承包方对其所深化设计的图纸负全责。
第九、付款及结算方式：
(一)合同签定后三天内，发包方向承包方支付合同总额40﹪的工程预付款。
(二)钢结构进场施工时且主构件制作完成50%时，付合同价款的30%。
(三)全部构件制作完成付合同价款的15%，)。
(四)全部安装完成7日内付至决算价款的95%，
(五)发包方预留决算后总额的3%为质保金，此款在主体结构验收合格之日起一年内付清。
发包方：______________
承包方：______________
签字：______________
签字：______________
电话：______________
电话：______________
签订日期：______________
签订日期：______________
施工合同范本4
甲方：（发包方）
乙方：（承包方）
现甲方有场地平整工程项目一处，自愿承包给乙方完成全部的施工运作，根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规等规定，为明确双方在工程承包中的权利、义务和责任，确保工程任务的全面完成，自愿、平等、互利的原则下，经甲乙双方协商同意签订本合同。
（一）工程地点：遵义市民健身中心
（二）工程范围：土石方开挖清运及场地平整（包括回填种植土及最后的清场）；共计有1300平方米，平均开挖深度30CM，平均回填深度40CM。
（三）工程造价：经双方确定协议总价价为总价包干原则、如在施工过程中有需要增加或减少的，经甲乙双方议定可在总价上增减，结账要用油票）
（四）工程质量：
乙方施工时需按照甲方认可的方案或者标高进行场地推土平整，经甲方验收合格认可为准。
（五）付款方式
待甲方验收合格后15个工作日给予支付。
（六）双方责任
（1）在施工中甲方应做好相应的'协调工作。
（2）甲方有义务监督乙方的工程进度及工程质量。
（3）若在施工途中出现与甲方相关的问题，甲方应尽快解决办理。
（4）本合同签定后，乙方应保证进度，保证质量的完成工程项目，若因工程质量问题出现的返工，二次施工一切费用及损失由乙方自行承担，甲方概不承担任何费用。
（5）此工程包干价甲乙双方已定，乙方无权向甲方提出加价或提价。
（6）在以后的施工中，乙方无论是盈利或亏损，均由乙方自行承担，甲方概不负责。
（7）在施工中，若发生工程事故（如死、伤、残）乙方自行负责，甲方概不负责。
（8）若在施工途中出现非甲方原因导致的工程停工，乙方无权向甲方提出任何经济赔偿或停工补偿。
1、乙方不按时完成工程项目
2、乙方工程质量不符合规定
3、乙方不服从甲方现场管理人员的指挥管理
（七）本合同自双方签字后生效，合同履行完毕后自行无效。如有款尽事宜，双方可以根据具体情况议定附加条款，以便共同遵守。
（八）本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
施工合同范本5
合同编号：____________
发包方（简称甲方）：_________________
承包方（简称乙方）：_________________
根据《中华人民共和国合法合同》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国价格法》、《______市合同格式条款监督条例》、《______市建筑市场管理条例》，《建筑安装工程承包合同条例》以及其他有关法律规定的原则，结合本工程的具体情况，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上达成如下协议，共同遵守。
第一条工程概况：
乙方为本市经工商行政管理机关核准登记，并持有市建委颁发的《建筑业企业资质证书》的企业。
1、工程名称：__________________。
2、工程地点：__________________。
3、工程面积：__________________平方米。
4、装饰施工内容：（见附件一《装饰施工内容表》）。
5、承包方式：_________________（包工包料、清包工、部分承包）。
6、总价款：￥________元，大写（人民币）：_____________________双方约定，如变更施工内容、变更材料，这部份的工程款按实另计。
7、工期：
自______年______月______日开工，至______年______月______日竣工，工期______天。
第二条材料供应的约定：
1、甲方提供的材料：（见附件二《甲方提供材料、设备表》。）甲方负责采购供应的材料。设备，应符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，甲、乙双方应办理交续手续，乙方发现甲方提供的材料、设备有质量问题或规格差异，应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的'，由此造成工程损失，责任由甲方承担。甲方供应的材料按时抵达现场后，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，有乙方负责赔偿。
2、甲方采购供应的装饰材料、设备，均应用于规定的住宅装饰，非经甲方同意，乙方不得挪用他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。
3、乙方提供的材料、（见附件三《主材料报价单》。）
第三条关于工程质量及验收的约定：
1、本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》（ＧＢ50210－－20xx）、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》（ＧＢＪ３００－－８８）等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。
2、本工程由______方设计，提供施工图纸一式______份。
3、甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费由甲方承担，工期顺延。
4、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。
5、在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程项目，须提前与乙方联系，在签定《工程项目变更单》（见附件四《工程项目变更单》）后，方能进行该项目的施工，因此影响竣工日期的，由甲、乙双方商定。凡甲方私自与施工人员商定更改施工内容、增加施工项目所引起的一切后果，甲方自负，给乙方造成损失的，甲方应于赔偿。
6、工程验收。
甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续，甲方不能按预约日期参加验收，由乙放组织人员进行验收，甲方应予承认。事后，若甲方要求复验。若复验合格，其复验及返工费拥由甲方承担，工期也予顺延。
7、工程竣工：乙方应提前三天通知甲方验收，甲方在接到通知三日内组织验收，并办理验收移交手续（见附件五《工程质量验收单》）。如果甲方在规定时间内不能组织验收，须及时通知乙方，另定验收日期。如通过竣工验收，甲方应承认原竣工日期，并承担乙方的看管费用和其他相关费用。
8、工程保修期壹年。竣工验收后甲、乙双方签署《工程保修单》（见附件七《工程保修单》），凭保修单实行保修，保修期一年，从竣工验收签章之日起算。
第四条有关安全生产和防火的约定：
1、甲方提供的施工图纸或施工说明及施工场地应符合防火、防事故的要求，主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的安全，防止相邻居民的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生，属甲方负责修复和赔偿。属于乙方负责的，乙方负责修复和赔偿。
2、施工中凡涉及改变房屋结构，拆、改承重墙，加大楼（地）面荷载，由甲方向物业管理部门提出申请，经所在地建设行政管理部门批准后，方能施工。
第五条关于工程价款及结算的约定：
1、工程款付款方式：（将不选定方式划去）：
（1）工程款付款可以双方协商约定（2）工程款付款可以按下表：工程款付款时间表对预算、设计方案认可签定合同之日定金若干不超过1000元第二次付款时扣除合同签定后开工前三天30%元施工过程中水、电、管线隐蔽工程35%元工期过半油漆工进场前30%元竣工验收验收合格当天5%元增加工程项目签订工程项目变更时100%元。
2、双方款项往来均应出具收据，施工结束乙方应开具统一发票交甲方。
3、工程结算：（见附件六《工程结算单》）。
第六条其他事项：
1、甲方工作：
（1）甲方应在开工前三天，向乙方提供经物业管理部门认可的施工图纸或做法说明_______份，并向乙方进行现场交底，全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等应采取保护措施。向乙方提供施工需用的水、电等必备条件，并说明使用注意事项。
（2）做好施工中因临时使用公用部分操作影响邻里关系等的协调工作。
2、乙方工作：
（1）参加甲方召集的施工图纸或施工说明的现场交底。
（2）指派____________为乙方驻工地代表，全权负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务。如更换人员，乙方应及时书面通知甲方。
第七条违约责任：
1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，每停工或窝工一天，甲方付乙方____________元。甲方未按合同约定时间付款的，没逾期一天向乙方支付_________元违约金。
2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付_______元违约金。
3、甲方未办理有关手续，强行要求乙方拆改原有建筑承重结构及共用设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款）由甲方负责并承担责任。
4、乙方擅自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），有乙方负责并承担责任。
5、工程未办理验收、结算手续，甲方提前使用、或擅自动用工程成品由此造成无法验收和损失的，由甲方负责。
第八条纠纷处理方式：
1、因工程质量双方发生争议时，凭本合同文本和施工企业开具的统一发票，可向XX市家庭装饰行业协会申请调解，也可向所在区、县建设行政主管部门或消费者协会投诉。
2、当事人不愿意通过协商、调解解决，或协商不成时，可以按照本合同约定定向：
——______仲裁委员会申请仲裁。
——人民法院提起诉讼（将不选定的解决方式划去）
第九条合同的变更和解除：
1、合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需要变更合同内容，应经协商一致后，重新签定补充协议。合同签定后施工前，一方如要终止合同，应以书面形式提出，并按合同总价款______%支付违约金，办理终止合同手续。
2、施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。
第十条附则：
1、工程开工前，甲方应将房屋外门钥匙_____________把交乙方施工队负责人保管。工程竣工验收时，甲方负责提供新锁____________把，由乙方当场负责安装交付使用。
2、本合同签订后，工程不得转包。
3、本合同一式_______份，甲、乙方双方各执一份，合同附件为本合同的组成部分，具有同等的法律效力。凡在本市各家庭装饰有形市场签定的合同，本合同应一式三份，甲方双方及市场有关管理部门各执一份。
4、本合同当事人自愿签证的，可将本合同提交所在区县的工商行政管理部门进行鉴证。
第十一条其他约定：
1、__________________________________________________________。
2、__________________________________________________________。
3、__________________________________________________________。
4、__________________________________________________________。
5、__________________________________________________________。
第十二条合同附件：
附件一：装饰施工内容表。
附件二：甲方提供材料、设备表。
附件三：主材料报表单（工程报价单可用电脑打印件）。
附件四：工程项目变更单。
附件五：工程质量验收单。
附件六：工程结算单。
附件七：工程保修单。
如企业另有合同附件，其内容应包括上列示范附件内容。
甲方（签章）：__________________乙方（签章）：__________________
委托代理人：__________________法定代表人：__________________
住址：__________________委托代理人：__________________
电话：__________________住址：__________________邮编：__________________
电话：__________________邮编：__________________
签定日期：____年___月___日
签定地点：__________________
施工合同范本6
建设方：以下简称甲方
施工方：以下简称乙方
甲方原有一层因现须要加建二层，以包工给乙方施工，为了保质保量的完成本工程，经双方协商成达协议如下：
一、甲方供应原材料，乙方负责从主体到装修的全部工程施工，设计方面乙方应听从甲方的意见执行。
二、单价，按建筑面积计算，每平方米为壹佰叁拾伍元付给乙方(包水电安装在内)。
三、质量要求：主体二层上下垂直误差应在2公分之内，不能超过2公分，砂浆应饱满，装修抹灰要求中级，偏差度应按施工规范实行必须粘结牢固，无脱层空鼓，面层无爆灰和裂缝，地板砖、无空鼓、歪斜、缺椤、掉角，其它装修应符合施工规范。
四、主体结构要求，板面筋布150mm150mm，扎筋应按建筑施工强制性要求满扎、立柱、挑梁、圈梁、次梁应按物理学性能的'制作，混凝土浇灌要求，立柱楼板、梁所有浇筑混凝土标号C20，立柱，梁无空洞和露筋，楼面平整无裂缝。
五、乙方在施工期间应做好安全防护设施，保证安全第一，质量第一，如在施工过程中，发生自身伤亡和第三者伤亡事故，一切后果应由乙方负责，甲方不负任何责任。
六、付款办法：乙方在施工中途要求付款，甲乙双方协商支付，待工程全部完成验收合格后一次性付清。
七、本协议一式二份，甲乙双方各保存一份。望双方共同执行。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
施工合同范本7
发包方，甲方：
承包方，乙方：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程管理条例》等国家相关的法律法规；双方本着诚实信用，公平合理，互惠互利的原则，签订毛面公路施工协议（注：1.所有工程管理费用和税收一并在内）；甲乙双方共同达成如下协议：
第一条工程概况
1.在甲方的指定地点修建2公里长的毛面公路。
第二条承包方式及双方工作职责
1.采用固定单价法双包，即包工、包料；
2.甲方派代表对工程所使用的材料、质量、进度进行全程监督，负责民爆物品的购买、保管、由专业放炮员装药放炮，并协助乙方对施工现场的水、电使用所涉及的农户进行协调工作。所有费用由乙方自行承担。
3.乙方严格按照合同的.规定，采用甲方认可的合格材料进场施工，接受甲方代表的监督，并做好安全包围和垃圾清运工作，否则造成的原材料返工及人工工资等费用均由乙方自行承担。
第三条 安全施工及工程日期
1.乙方在施工期间严格按照建筑安装工程安全技术和工人安全操作规程及其他安全方面的施工操作规程等，以及相关法律、法规进行文明安全施工。并在施工现场及两头设立安全警示标志，对车辆及行人的安全负责。
2.由于乙方违反以上条款，违反安全施工和操作规程及相关法律法规而造成的一切安全事故，由乙方承担一切经济赔偿和法律责任。
3.按照村级公共服务和社会管理相关规定，自签订合同之日起至20xx年3月30日完工。如因不可抗拒的自然因素和社会因素而造成工期延误，其完工期限顺延。
第四条验收及付款方式
甲、乙双方派代表按合同约定工程质量验收合格后按照村级公共服务文件知道精神付款，工程总费用为：128000元；开工一星期后付工程总款的10%，工完验收合格后付总款的80%，余10%在一年后全部付清，保证金1万元，工程完工后退还乙方。
第五条违约责任
如单方违约，罚工程总款的20%的违约金。
本合同一式二份，经甲、乙双方代表签字之日起生效，同具法律效力。如有未尽事宜，双方协商解决。
发包方：奉节县天翔有限公司永茂煤矿承包方：
代表人：
二○xx年十二月八日 二○xx年十二月八日
施工合同范本8
发包人(全称)：
承包人(全称)：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他现行的有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程场平施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
1.工程名称：
2.工程地点：
二、工程承包范围
3.承包范围：
三、合同文件及解释顺序
4.合同文件应能相互解释，互为说明。除合同另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：
①本合同协议书;
②中标通知书;
③投标书及其附件(含承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确定并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等); ④招标文件中的合同条款;
⑤招标文件中的其它内容;
⑥标准、规范及有关技术文件;
⑦图纸;
⑧工程量清单;
⑨工程报价单或预算书。
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
四、双方的权利和义务
5.监理工程师必须履行合同规定的职责，详见委托监理合同书。承包人必须配合监理工程师的工作，服从监理工程师的监督、管理。
6.发包人代表
6.1发包人可委派有关具体管理人员，承担自己部分权力和职责，并可以在任何时候撤回这种委派。委派和撤回应提前7天书面通知承包人。
6.2发包人的指令、通知由发包人代表签字后，以书面形式交给承包人代表，承包人代表在回执上签署姓名和时间后生效，必要时发包人代表可发出口头指令，并在48小时内以给予书面确认，承包人应对发包人代表的指令予以执行。承包人有义务对错误指令在24小时之内以书面形式向发包人代表提出，如发包人代表仍坚持其指令，由此引起的损失由发包人负责。
6.3发包人委托的总监理工程师，按发包人的授权，部分或全部行使合同中发包人代表的权力，履行发包人代表的职责，但无权解除合同中承包人的义务。发包人代表和总监理工程师易人需提前7天通知承包人，后继者承担前任所负的责任。
6.4本工程发包人现场常驻代表为季文焕工程师。
7.项目经理
7.1承包人的要求、请示和通知，以书面形式由项目经理签字后送交发包人代表，发包人代表在回执上签署姓名和时间后生效。
7.2项目经理按总监理工程师批准的施工组织设计和依据合同发出的指令、要求组织施工。
7.3项目经理及主要技术人员应在合同签订后3天内并在开工前7天到位，并将人员名单及联系电话及时提供给发包人代表和监理工程师。项目经理易人应提前7天通知发包人并得到发包人的批准，后继者承担前任应负责任，若关键人员中途擅自换人或不到位，发包人将行使合同规定的权利，并向承包人进行索赔。
8.发包人工作
8.1协调处理有关工程上的外部工作;
8.2提供有关申报手续中需提供的相关资料;
8.3确认水准点与座标控制点，会同监理人、承包人以书面形式进行交验;
8.4发包人组织监理工程师、承包人和设计单位进行图纸会审，向承包人进行设计交底。
9.承包人工作：承包人按发包人的要求和时间做好以下工作：
9.1办理施工需要的有关手续;
9.2向发包人提供月、季工程进度计划及相应进度统计报表和工程事故报告;
9.3遵守当地政府和有关部门对施工场地交通、施工噪音和安全等管理规定，经发包人同意后办理有关手续，费用由承包人承担;
9.4已完工程未交付发包人之前，承包人应负责已完工程的成品保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复;
9.5保证施工现场清洁，交工前清理现场达到发包人的要求;
9.6做好现场施工记录，包括材料试验和分析，反映工程形象的图纸和文字记录，这些费用由承包人承担;
9.7根据工程需要，提供和维修施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫。
9.8施工期间承包人应保持过境道路的通畅。
承包人不履行上述义务，造成工期延误和工程损失，应对发包人的损失进行赔偿。
五、施工组织设计和工期
10.施工工期：
10.1本工程合同工期为100日历天。
10.2按正式签署开工令约定日为开工日期，根据合同工期总日历天数(包括法定节假日)进行计算。承包人保证上述工期要求内完成全部工程，经监理工程师确认后向发包人提交竣工验收申请报告，按规定由发包人组织验收。
10.3暂停施工：发包人或监理工程师在确认有必要时，可要求承包人暂停施工，并在48小时内提出处理意见，承包人按发包人或监理工程师要求停止施工，并对已完成工程妥善保护，实施发包人或监理工程师处理意见后向发包人提出复工要求。停工责任在发包人，相应顺延工期;停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延。
10.4工期延误：对以下造成竣工日期推迟，经监理工程师核定、发包人确认，工期相应顺延：
10.4.1设计变更或工程量增加;
10.4.2不可抗力。
承包人在上述情况发生后7天内，就延误的内容向监理工程师提出报告，否则等于自动放弃权利，监理工程师在收到报告7天内予以答复、确认，并经发包人代表同意，逾期不予答复，承包人即可视为延期要求已被确认，但由于工期延长发生的额外增加费用均由承包人承担。
六、进度计划
11.承包人应在工程开工前7天，将监理工程师审核后的施工组织设计和进度计划提交发包人代表。承包人必须按批准的施工组织设计及进度计划组织施工接受监理工程师、发包人代表对进度的检查、监督。工程实际进度与计划不符时，承包人应按要求提出改进措施，经监理工程师审核后，报发包人代表批准后执行，调整措施而引起的人、机、料增加，费用由承包人承担。
七、质量与检验
12.工程质量：本场平工程按招标文件中的技术规范及国家有关技术标准进行质量检验，本工程质量要求达到质量等级为一次性验收合格。
12.1场平工程须先进行场地清理及排水，然后用山体爆破后的符合质量要求的塘渣进行填筑。
12.2塘渣的级配要求合理，不能有杂物及超规定级配的泥质，要求含泥量
12.3填土时必须分层压实，每层用12吨以上的振动式压路机碾压，轨迹重叠不少于0.5m，碾压遍数不少于二遍(一去一回为一遍)，并保证工程质量达到国家颁布的现行施工质量验收规范及设计文件的要求。
1 3.检查与返工：承包人应认真按照规范、标准和设计的要求，以及发包人、监理工程师依据合同发出的指令施工，随时接受发包人、监理工程师及监理人员的检查、检验，为检查、检验提供便利条件，承包人承担由自身原因导致返工、修改所需的费用，及因返工修改而引起的二次验收核验费用。
以上检查合格后，又发现由承包人原因引起的质量问题，仍由承包人承担责任和发生的费用，并赔偿发包人的有关损失，工期不顺延。
八、安全施工
14.1安全施工与检查
14.1.1承包人应遵守工程建设、安全生产等有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力，造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。
14.1.2承包人在实施爆破、运输过程中，要注意安全防范，落实安全措施。施工期间造成周边农田、养殖塘、山林、海岸线及各种设施、村庄的财产损坏或人员伤亡，由承包人自行负责赔偿。
14.1.3承包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。
14.1.4承包人在动力设备、输电线路、地下管道、村庄以及交通要道附近施工时，施工开始前应向监理工程师提出必要的安全防护措施，经监理工程师认可后实施。
15.事故处理
15.1发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应采取有效的抢救措施，保护好现场并按有关规定立即上报有关部门并通知监理工程师和发包人，由事故责任方承担相应的费用与责任。
15.2双方对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。
九、合同价款与支付
16.1根据承包人的中标价格，其综合单价为10.76元/m3。
16.2综合单价组成分别为：
①场地清理费0.70元/m3;
②山体爆破费6.20元/m3;
③塘渣装车运输费1.80元/m3;
④场地填筑、平整、压实费0.80元/m3;
⑤矿产资源管理费0.70元/m3;
⑥税金0.36元/m3;
⑦利润及其它0.20元/m3，合计10.76元/m3。
16.6合同价款及调整：合同价款在协议条款约定后任何一方不得擅自改变，合同协议条款另有约定或发生下列情况之一的可作调整。
16.6.1监理工程师确认的设计变更或工程洽商，并经发包人同意;
16.6.2合同约定的其它增减或调整。
17.工程量的核实确认与工程款支付
17.1承包人每月25日前将工程进度报表、实际完成工程清单提交监理工程师，监理工程师在审查核算清单无误后，签字确认其完成工程量与进度款后上报发包人。
17.2发包人审查后次月10日前按月支付，每次支付该月完成工程量的80%。
17.3在工程结算审核完成(以有关审核部门为准)10天后支付扣除保修金和工程违约罚款等款项后的工程款余额。
17.4矿产资源管理费由承包人一次性办理完成。
17.5工程保修期为一年，保修期满后退回剩余的保修金(无息)。
17.6由发包人代收税收等有关费用。
十、工程变更
18.工程设计变更：发包人或监理工程师如认为有必要时，可对本工程或其任何部分的形式、质量或数量做出变更，并为此目的或根据他认为适当的其它理由，有权指令承包人进行下述任何工作：
18.1增减合同中约定的工程量：
18.2取消任何此类工作;
18.3更改任何此类工作的性质、质量、规格;
18.4更改本工程任何部分的标高、线形、位臵和尺寸; 18.5改变本工程任何部分施工的时间安排或规定顺序; 18.6完成本工程所必要的任何种类的附加工作。
上述变更均不应以任何方式使合同作废或无效，所有这类变更的结果(如果有)应根据第20条规定进行估价。但是，如果发出本工程的变更指令是因承包人过错、承包人违反合同或承包人责任造成的，则这种违约引起的任何额外费用应由承包人承担。
19.变更指令：没有监理工程师的指令，承包人不能进行任何的变更。如果承包人为了便于组织施工，或为了施工安全、避免干扰或非发包人应承担的其它因素等原因需采取相应的技术措施而提出的`局部变更设计，除须得到监理工程师、发包人的批准外，由此而增加的费用应由承包人自行负责。
20.确定变更价款：变更后，承包人按下列方法提出变更价格，经监理工程师审核，报发包人批准后调整合同价款和竣工日期。
20.1发包人或监理工程师提出的变更：
20.1.1当合同中已有适用于变更的价格，按合同已有价格计算，变更合同价款。
20.1.2当合同中没有类似适用的价格，由承包人提出适当的变更价格，经监理工程师审核后，送发包人批准作预付费用依据，最终以造价审核部门审定为准。
20.2承包人提出变更，经监理工程师同意后，由监理工程师测算当地价格，报发包人批准，作为预付依据，最终以造价审核部门审定为准。
十一、竣工验收与结算
21.竣工验收：当承包人完成了合同的全部工作内容，并对现场清理完毕以后，经监理工程师确认后向发包人提出竣工验收申请书。发包人有权组成一个自己认为合适的小组，按本招标文件技术要求对工程进行验收评定。如果检查证实已完工程符合合同条款的要求，那么，承包人提交竣工验收申请之日即作为竣工日期，同时也作为保修期的起始日期。如果验评中发现缺陷或发现未按合同施工，那么，应在纪要中注明，并责成承包人按合同要求整改、纠正，直至完善工程，验评合格。保修期从验评合格日期开始计算。
22.竣工结算：
22.1在工程竣工验收前，承包人向发包人递交竣工结算报告及结算资料，双方按照协议书约定的合同价款及调整内容(如果有)，进行工程竣工结算。
22.2发包人收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料后，发包人委托工程造价部门进行审核，给予确认或者提出修改意见。发包人确认竣工结算报告，向承包人支付工程竣工结算价款。
22.3如承包人未能按约定的时间向发包人递交竣工结算报告或结算资料不完整，造成工程竣工结算不能正常进行或工程竣工结算价款不能及时支付，发包人要求交付工程的，承包人应当交付;发包人不要求交付工程的，承包人承担保管责任。
23.竣工资料:承包人在竣工验收前应提交伍套完整、准确的竣工资料(具体标准见甬城档【199816号)，若竣工资料不符合要求，则发包天有权扣罚合同总价的3‰的费用作为资料损失费。
24.质量保修
24.1本合同约定工程保修金为合同总价的5%。
24.2承包人要保证合同规定的工程无瑕疵，施工质量良好，全部工程使用时要达到预期的目的。自验收合格之日起，维修保修期为一年，如果在这期间发现质量问题，承包人应在收到通知之后的7天内进行修理和完善，否则，发包人代为修理，费用由承包人负担。在场地土建基础及道路施工过程中，若发生因塘渣粒径过大或压实度末达到要求等其它质量问题而发生的费用由承包人负担，并从工程余款或质量保修金中扣除。
十二、违约、索赔
25.1合同成立后5天内承包人应向发包人提供合同总价的10%的履约保证金，工程竣工验收合格后10天内返还(无息)。
25.2.1工程质量末达到一次验收合格则扣罚总合同价的3%作为处罚;工期延误费按5000元/天计算扣罚(限额为合同总价的6%)。 25.2.1承包人应安全文明施工，如发生严重质量事故或不文明施工则扣罚合同总价的1%作为处罚。
25.2.2承包人项目经理及主要施工管理人员的到位率应在90%以上，如违约则扣罚合同总价的1%作为处罚。
25.2.3承包人应在开工后的15天内将主要施工机械设备运到场，未经发包人同意不得将机械设备运出现场，如违约则扣罚合同总价的1%作为处罚。
25.2.4承包人应在竣工验收前向发包人报送结算报告及结算资料，如违约则罚合同总价的1%作为处罚。
25.3承包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。承包人承担违约责任，赔偿因其违约而给发包人造成的损失。 25.4一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
25.5承包人保证在合同有效期内履行招标文件、合同及其它会议纪要、联系单等中规定的各项条款，并保证按文件规定的要求，保质、保量、按期履行完合同。如在合同有效期内未能有效执行合同规定的条款，愿意接受发包人行使合同规定的权利，包括接受违约而罚没全部工程质量、工期履约保证金和逾期违约罚款。
26.索赔
26.1当一方向另一方提出索赔时，要有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有效证据。
26.2发包人未能按合同约定履行自己的各项义务或应由发包人承担责任的其他情况，造成工期延误和(或)承包人不能得到合同价款，承包人可按下列程序以书面形式向发包人索赔：
26.2.1索赔事件发生后28天内，向监理工程师发出索赔意向通知;
26.2.2发出索赔意向通知后28天内，向监理工程师提出延长工期和(或)补偿经济损失的索赔报告及有关资料;
26.2.3监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于28天内给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据; 26.2.4监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可;
26.2.5当该索赔事件持续进行时，承包人应当阶段性向监理工程师发出索赔意向，在索赔事件终了后28天内，向监理工程师送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与26.2.3、26.2.4规定相同。
26.3承包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误，给发包人造成经济损失，发包人可按26.2款确定的时限向承包人提出索赔。
十三、其它
27.工程分包
27.1本工程承包人不得私自转包，否则发包人有权采取措施直到终止合同，由此产生的一切后果由承包人承担。
27.2未经发包人许可，承包人不得将山体爆破的塘渣以任何形式用于其他工程或擅自随处倾倒，否则发包人有权从承包人的履约保证金中索取赔偿。
28.解除合同:在不影响发包人取得误期罚款和赔偿权力的条件下，遇到下列情况之一，发包人有权解除合同：
28.1承包人将整个或部分合同转让给他人;
28.2承包人延期开工，或施工很慢，虽然书面提醒，发包人仍认为不可能按期完成合同内容;
28.3承包入停工l 5天以上，停工理由不被发包人接受; 28.4承包人撤离工地，或放弃工程，或证明他没有施工，或被证明施工混乱，而又不可能达到完善施工;
28.5承包人对合同的执行严重敷衍了事，或忽视履行合同实质性义务，或无理取闹不服管理，而且书面要求其改正之日起七天内仍无动于衷。
28.6对解除合同，发包人以备忘录形式通知承包人即可，无须诉诸司法和采取其它措施。
28.7合同解除后，承包人应妥善做好已完工程的保护和移交工作，按发包人要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。发包人应为承包人撤出提供必要条件，并按合同约定支付已完工程价款。
28.8合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。
29.保险
29.1承包人必须为从事危险作业的人员办理人身意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，由承包人支付保险费用。
29.2对爆破现场周围的财产实行必要的保险，由承包人支付保险费用。
29.3事故发生时，承包人有责任尽力采取必要的措施，防止或者减少损失。
30.合同生效与终止
30.1本合同协议书经双方法定代表人或授权人签字并加盖公章后生效。全部工程竣工验收合格，保修期满并由监理工程师发给《缺陷责任终止证书》后失效。
30.2合同的权利、义务终止后，双方应当遵循诚实、信用的原则，履行通知、协助、保密等义务。
31.合同份数
本合同壹拾份，具有同等法律效力，双方各执伍份。
十四、仲裁
本合同协议书在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决，如协商不成时，双方同意由调解。如调解不成，双方同志由仲裁。如未能达成仲裁协议，可向人民法院起诉。
十五、合同生效
其它未尽事宜，双方协商解决。
合同订立时间：________________________
合同订立地点：________________________
本合同双方约定：双方签字之日起合同生效。
发包人：________________(签章)承包人：________________(签章)
住所：________________住所：________________
法定代表人：________________(签章)法定代表人：________________(签章)
或委托授权人：________________或委托授权人：________________
开户银行：________________开户银行：________________
帐号：________________帐号：________________
邮编：________________邮编：________________
电话：________________电话：________________
施工合同范本9
发包方： （以下简称甲方）
承包方： （以下简称乙方）
根据xx电网公司批复的xx供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施计划，甲方确定将下列工程发包给乙方施工，现经双方协商，达成如下协议：
一、 工程内容及承包方式
1、工程内容：
2、工程安装费 万元（具体明细见附表）：具体金额为：子项中标价×设计方案的工程量
3、承包方式：本工程按包工不包主材的方式进行承包。
4、工程工期：从 年 月 日至 年 月 日。
二、工程价款的支付方式
1、预付款：甲、乙双方签订合同后三十日内，甲方预付合同工程安装费的20%
2、工程竣工，经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后，乙方提交了本工程的全部竣工资料，扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后（质保期一年），甲方支付乙方工程安装费的75%。
3、保修条款：本工程保修期为一年（保修期从工程验收合格，投入运行之日起计算），保修期满未发生施工质量问题，甲方即向乙方付清质量保证金。
4、费用支付以转账支票或电汇方式进行。
三、工程管理
1、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准和南方电网公司、xx电网公司下发的（1999）191号文《关于农村电网建设与改造技术原则》、《xx省电力公司县城中、低压配电网改造技术导则》、《xx省农村电网建设与改造的基本技术要求》，及贵阳供电局下发的'《10KV配电线路实施技术规范》、《低压配电技术规范》施工验收。
2、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿相关事宜。甲方配合乙方进行协调。
3、工程开工前，甲、乙双方必须签订安全协议，并按协议内容履行各自的安全责任。
4、乙方按甲方设计的工程方案制定施工方案，拟定施工三措，经甲方许可，监理员开出许可开工单后，方可施工。
5、工程质量达不到要求，造成返工的一切损失由乙方负责，返工造成逾期交付的，每延误一天，乙方按合同总价的0。5%偿还违约金，并累计计算。工程工期、质量、安全等达不到甲方要求的，乙方将不能进入诚信备案企业名单。
6、乙方在施工中必须服从甲方现场监理人员的管理。
7、乙方不得将工程转包，一经发现，立即停止施工，并承担一切经济损失和法律责任。
四、设备、材料供应与清理
1、工程所需主材需经甲方审定。乙方必须指定专人凭各分（县）局签单到指定的地点领取主材。
2、乙方在施工完成后应将甲方委托进行的改造工程中不再使用的旧材料、设备及设施全部拆除并将现场清理干净。
3、乙方应将拆除的旧设备和材料及时归还至甲方库房，办理退还手续需登记设备的规格、型号、出厂日期、出厂序号，甲方确认后签字。甲方确认后的退还手续将作为工程结算资料必备依据。
五、违约责任
1、乙方不得擅自购买主材，经发现，甲方有权：①责令乙方立即停止施工，②不付乙方工程款，③要求乙方承担一切经济损失和法律责任。
2、若拆除设备和材料未归还甲方，甲方将从保证金中扣减，若保证金不足以抵扣废旧设备和材料费用，差额部分从施工费中扣减。
3、发生施工质量问题，乙方除负责保修外，还要赔偿甲方的经济损失。
4、甲方不按合同约定支付工程款，赔偿因其违约给乙方造成的经济损失。
六、争议及其它
1、争议解决的方式：合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决，协商不成的，任何一方均可向人民法院起诉。
2、本合同一式六份，甲方执四份，乙方执二份，本合同自双方签章之日起生效。
3、未尽事宜，双方另行协商。
4、附则：
甲方（签章）： 乙方（签章）：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人（签名）： 委托代理人（签名）：
年 月 日 年 月 日
施工合同范本10
发包单位: (以下简称甲方)
承包施工队: (以下简称乙方)
位于 工程由甲方总承包，经甲、乙双方协商，由乙方承担该工程的外墙面贴外墙砖装饰工程，为明确双方在施工过程中的责任及义务，双方在平等、自愿、公平、诚实的原则下订立下列条款，必须共同遵守。
1、工程项目概况：工程名称：
2、承包方式及内容：本工程以包工不包料方式承包，包验收通过、包安全生产及包文明施工。乙方包班组宿舍水电费。承包内容按建施图纸及会审记录所包括的内容及要求，承包所有室外墙面的外墙砖装饰工程。
3、工承包造价及支付：
3.1、本工程承包金额按实造面积乘以单价计得金额为本工程承包结算金额， 单价按每平方 计，单价已包含全部门窗飘板面及线条面抹水泥砂浆及挂网，不另行计价。
3.2、上述单价及造价已包含乙方在工程施工过程中，雇请工人的人工费、管理费、工人安全培训教育费、劳保福利费用、工伤保险费及工伤事故处理等一切费用，出现事故甲方不负任何经济和其它责任。
3.3、本工程有效计价总面积由甲方项目部人员计算，经双方确认后为准。拨付工程款时，应扣除本合同规定的应扣款项及甲方施工管理处罚条款后计付。
3.4、工程款支付方法：按乙方实际完成的工程量，并经验收符合要求后，支付工程量的70%支付工程款，其余待工程竣工验收后二个月内一次性付清给乙方。
4、合同工期：开工时间：开工时间20__年12月10日。竣工验收交工时间20__年4月1日。在工程施工中，乙方对工程质量、安全、工期没有保证时，甲方有权责成乙方退场，但所完成的工程量只能按70%结算付款，并且由乙方自行承担遣散工人的责任。
5、材料使用及质量标准：
5.1、乙方工作必须提前把施工层的外墙面淋好水，使用的材料按施工管理员指定地方堆放，每层工程完成后要把场地清理干净，乘余的材料必须运上楼上使用，垃圾严禁在楼面排栅乱倒，必须使用吊笼运到楼下按施工管理员指定地方堆放。若不按要求做，甲方按总面积每平方米扣除拾元。
5.2、所有工程必须符合规范要求。如因质量原因及不按图纸要求或不按施工员指令做而需要返工的，按实返工数每平方扣罚50元。
5.3、若因乙方没有完全履行本合同承担的责任、义务或疏于安全生产管理，在甲方督促、提出整改后，所承包的工程质量、验收资料质量仍然不符合要求或发生安全事故等，至使本项目未能评定为合格工程，则甲方按本合同的承包工程额的70%付给乙方。同时乙方承担因此引起的一切被索赔后果，若乙方应收的未收工程款不足够赔偿时，侧应另行支付足够赔偿款给甲方。
6、安全生产、文明施工管理
6.1、乙方必须提供相应安全培训上岗证及其它相关证件，在开工前对进场作业人员进行技术交底。为确保实现本工程的安全生产、文明施工，乙方进场时必须严格执行安全施工的有关规定。乙方在整个项目施工过程中，必须贯彻“安全第一、预防为主”的方针，严格贯彻执行国家和上级有关部门的安全技术规程、标准、劳动保护法令等规定。建立和建全各级安全生产责任制，责任落实到人，做好有关安全生产记录资料，提交给甲方资料人员。
6.2、乙方进场人员必须接受三级安全教育，由乙方负责人执行负责安全、文明施工工作。执行班前安全活动制度，每天开工前由班组长进行宣讲、安全注意事项、安全防护措施等，坚决制止“三违”行为。
6.3、乙方进场作业人员必须持有效上岗证，接受三级安全教育。严禁酒后作业及携带小孩进入施工现场。
6.4、乙方进入工地作业的人员必须配戴甲方提供的胸卡，没有配戴胸卡的人员，门卫有权禁止其进入工地。配戴合格的安全帽，并系好下颚带，烧焊、潮湿环境用电作业必须配戴相应的劳保用品，高处作业必须搭好安全操作平台，并系好安全带，严禁穿拖鞋、高跟鞋、易滑硬底鞋哉打赤膊作业。违者按本单位相关管理条例处罚。
6.5、乙方要按甲方指定的地点堆放材料、机具。严禁乱丢垃圾、废料，严禁随地大小便。保证工场清洁卫生，做到料完场清。若乙方没有按甲方的要求执行，甲方认为有必要派人清理，按实际发生的费用由乙方承担。
6.6、严格执行甲方的防火制度，严禁工地生火、乱丢烟头，要烧焊时，必须向现场施工管理人员提出申请。违反上述规定，甲方有权对乙方进行相应的处罚。进场作业人员必须按指定的安全通道通行，严禁攀爬排栅、井架、塔吊，严禁井架乘人。工地内及宿舍禁止赌博、打架斗殴，偷盗违法行为，违者按甲方管理条款处罚。打架双方不分对错各罚款1000元，造成伤害事故，由打架双方自行负责承担，情节严重报公安机关处理。
6.7、乙方人员要严格执行《施工现场临时用电安全技术规范》和《建筑施工安全检查标准》及甲方的有关用电、施工机具的使用规定，严禁非电工人员乱拉乱接电线;严禁非机修人员私自拆卸、修理施工机具。
6.8、乙方在生产过程中发生工伤事故，一切责任全部由乙方承担与甲方无关，甲方不付任何法律及经济责任。
7、双方一般权利和义务：
7.1、甲方的权利和义务：甲方负责安排施工进度计划，并向乙方提供合理的施工作业空间。甲方提供建筑物标高、定位轴线，并向乙方提供枝术支持。执行上例管理条款及执罚计扣权利。在工程施工过程中，乙方没有按甲方要求施工，经甲方多次通告未做出整改的.，不能配合整体实现质量目标、工期及安全、文明施工目标的，甲方有权终止合同，并追究乙方赔偿甲方由此产生的全部经济损失。
7.2、乙方的权利各义务：按合同工期、质量目标完成承包范围内的全部工程及相关配套工程。按安全、文明施工目标组织施工，无偿配合甲方在有关部门检查前对自己的施工范围内的场地进行清理。及时向甲方递交工程资料、安全、文明施工资料。承担属自己方责任造成(包括下属人员行为造成)甲方或他方损失的经济赔偿及间接损失赔偿。承担属自己方(含下属人员)造成他方人员受伤害或财物损失的经济赔偿。乙方在工程施工前，必须做好工人安全培训教育及购买工伤保险，出现工伤事故甲方不负任何经济和其它责任。
8、附则：本合同在履行过程中发生争议时，由双方协商解决，协商不成的依法向法院起诉。方已清楚甲方的各项规章制度和各项违章处罚标准，并同意将各项规章制度和标准列入合同的补充文件之一。
甲 方： 乙 方：
签 名： 签 名：
日 期：
施工合同范本11
甲方（发包方）：联系电话：
乙方（承包方）：联系电话：
根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》及有关法律法规
的规定，双方本着平等、互利、诚信原则，确保建房安全、优质、高效、低耗，结合工程的实际情况，为确保各方利益，经协商一致达成如下协议：
一、施工内容：
甲方委托乙方施工的项目有：
二、施工地点：
乡集镇恩鹤线甲方建房所在地
三、施工期限：
施工期限为自签定合同之日起开工，至20xx
年8月底结束。
四、工程价款
工程核算：工程队只能在乡政府规定的指导价位计算每户的
总工程款（砖墙平顶屋，加层加顶的每平方米按450元计算，只加顶的每平方米按270元计算；木质房子打造的按项目据实计算；纯属换青瓦的按每平方米180元计算）。花格木窗全封闭式按每平方米160元计算，使用两开窗按每平方米250元计算（超出部分每平方米90元由农户自筹）。甲方支付乙方工人劳务报酬
和相关建筑材料费用共计人民币大写万仟佰拾元整，小写￥.00元。
五、付款方式
甲方自愿上交施工队自筹部分建设资金大写 万 仟
佰拾元整，小写￥.00元后（面积在100平方米以下的改造户按每平方米30元上交特色民居改造费）与施工队签定本承包合同后施工。结束验收后，乡政府经甲方签字确认后实行以奖代补将剩余工程款（砖墙平顶屋以建筑面积计算，在140平方米以上的3.5万元封顶＜超出部分由改造户自筹＞，面积在140平方米以下的按面积据实计算，最高不超过3万元）予以补助。
六、工程验收
1、当该工程完工后，由乙方向乡村镇管理办公室提出竣工验收申请。乡村镇管理办公室安排验收工作，该工程符合要求，则通过验收。通过竣工验收的当天即为竣工日期。
七、验收标准
按照特色民居建设的总体要求，我乡制定相应实施标准，规范特色民居建设标准与建设质量，以避免出现民居建设标准不一，样式混乱，粗制滥造的问题。
（一）砖混结构房屋标准
砖混结构房屋必须建成两层以上，顶层全加盖。
1、屋顶部分
1）统一使用防凌冻优质全瓷瓦。
2）屋脊主梁用白瓷线条瓦或水泥砂浆（刷白漆）跺双脊，脊中央设鼓楼圈，双脊中用瓦造型，侧檐用白瓷线条瓦或水泥砂浆（刷白漆）跺单脊。
3）正面檐口用造型挡檐板，正侧面可视范围钉望板。
4）房屋正面飞檐翘角，安装吊桤、挂络；凸显吊脚楼风格。
2、屋面部分
1）房屋正面用防冻乳胶漆刷成白墙。后面做糙面。
2）木窗按实际窗框尺寸订做，设计为两开窗，根据自愿也可使用全封闭式，采用万字花格木窗，整窗上清漆，制成成品后安装。
（二）改造特色民居建设标准
1、木质瓦房改造标准：
1）木房正房和厢房正面飞檐翘角，白瓷线条瓦跺脊瓦造型，突显飞檐翘角。
2）正立面及堂屋板壁刨刷一新后上清漆。花格木门木窗上
清漆。吞口装板壁并封檐。
八、双方权利和义务
1、甲方权利和义务
甲方自愿申请加层，因房屋基础及墙体不适宜加层加盖而导致房屋损坏的后果由甲方全部承担。甲方按合同向乙方支付本合同规定的自筹价款。
2、乙方权利和义务
1）、乙方必须严格按照县、乡特居建设的要求施工，并随时接受县、乡特居办的督查。
2）、乙方应作好物资材料供应准备，负责购买水泥、砂石、木材、砖瓦、钢筋等所需材料，费用由乙方自理。
3）、乙方在施工过程中要特别注意安全，杜绝一切安全事故，并承担由于自身安全措施不到位或管理不力等造成的事故责任和由此发生的一切费用。如有此类情况出现，责任一概与甲方无关，如果施工人员需要参加生命财产、机械设备、意外伤害等方面的保险，则由乙方负责办理并支付一切保险费用。乙方所有施工人员必须身体健康，工头负责人必须对所有施工人员和出入工地的其他外来人员进行施工安全教育和监督，控制好各种可能存在的危险因素，消除安全事故的隐患，随时对工程安全、进度、质量三大要素加强全面检查和督促，确保安全。
4）、乙方施工时要保证质量，使用前必须把砖头浇水湿润，沙浆的饱满度必须要达到“三个一”砌筑法，即（一块砖、一铲灰、一挤揉）。乙方尽量避免在下雨天施工，以防影响房子质量。
九、服务条款
1、甲方负责提供饮用的纯净水，所有工人的吃饭、住宿场所以及物料存放场地及运输条件。
2、乙方自带建筑所需的一切工具，包括搅拌机、震动器等施工机械以及模板、脚手架等。
十、违约责任
1、工程质量达不到约定要求的，乙方要进行修理、返工或重弄；造成损失的，乙方要赔偿所有损失，因乙方原因有其它致使合同无法履行情形的，乙方要赔偿因其违约给甲方造成的一切损失。
2、乙方若无视甲方的合理要求，或者采取消极怠工和延误
工期等做法为难甲方，视为乙方违约，甲方有权解除本合同，辞退乙方，并只需支付按照已完工的.工程量计算人工钱的50%给乙方。
3、在乙方无违约行为的情况下，甲方若不按合同约定支付工程款，则按银行有关逾期付款办法的规定按照延付金额每日万分之三偿付乙方赔偿金。
4、因一方违约使合同不能履行，另一方欲中止或解除全部合同，应提前5天通知违约方后，方可中止或解除合同，并由违约方承担违约责任。
十一、合同的变更及解除
1、合同签订生效后，甲乙双方不得无故变更或解除。
2、变更或解除合同，所造成的损失由双方协商解决。
十二、争议解决方式
凡因本合同的签订、履行、解除、终止引起的或与本合同有关的任何争议，甲、乙双方应通过友好协商解决，协商不成时双方同意向合同签定地人民法院诉讼解决。
十三、其他条款
在合同履行过程中，双方可以根据实际情况，对合同未尽事宜协商确定。
十四、合同文本和效力
1、本合同一式三份，甲乙双方当事人各执一份，乡政府报备一份。
2、本合同自签订之日起生效。
3、本工程验收合格，付清工程款后，该合同自动失效。
甲方（签字）： 乙方（签字）：
开户银行： 开户银行：
账号： 账号：
20xx年 月 日20xx年 月 日
施工合同范本12
工程名称：
中华人民共和国建设部
国家工商行政管理局 制定
镇江市句容工商行政管理局监制
基础建设工程施工合同
发包人（全称）： （以下简称甲方）
承包人（全称）： （以下简称乙方）
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《中华人民共和国价格法》、及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：
工程地点：
二、工程承包范围
承包范围：
三、合同工期
开工日期： xx年xx月 xx日竣工日期： xx年xx月 xx日
四、质量标准
工程质量标准： 合格
五、合同价款
金额暂估价(大写)：(人民币)
(小写)：(人民币)
以实际工程量为准进行结算
六、工程款支付
1、工程开工付至合同价的40%；
2、工程完成50%时付至合同价的70%
3、工程验收合格后付至合同价的100%；
七、质量要求
1.工程使用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可。
2.工程验收标准，双方同意参照国家的相关规定执行。
3.严格执行施工规范、安全操作规程。防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸进行施工，做好各项质量检查纪录。
4.遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏，做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，并办理相关施工手续。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位的关系。
八、工程工期
1.甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。
2.因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。
3.因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。
4.因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工，工期相应顺延。
九、工程验收
1.本工程以施工图纸、作法说明施工，验收规范按照国家质量评定验收标准。
2.工程质量验收，除隐蔽工程需分段验收外，待工程全部结束后，乙方应提前二天通知甲方，乙方组织甲方进行竣工验收。双方办理移交手续和工程结算。
3.乙方通知甲方进行工序验收及竣工验收后，甲方应在三天内前来验收，逾期视为甲方自动放弃权利并视为验收合格，如有问题，甲方自负责任。
4.甲方如不能在乙方指定时限内前来验收，应及时通知乙方，另定日期。但甲方应承认工序或工程的竣工日期。
十、材料供应
1.乙方负责采购的材料、设备须严格按照国家有关价格条例规定，且均应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。乙方提供的材料、设备如不符合质量要求，或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失均由乙方负责。
2.乙方负责采购的材料设备，必须按甲方具体的要求采购，并做好材料设备进场的`报验工作。甲方负责采购供应的材料、设备，应该是符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。材料经乙方验收后，由乙方负责保管。
十一、违约责任
1.在履行合同过程中发生的争议，双方协商解决；协商不成，可以人民法院起诉。
2.如一方违约或擅自中止合同的履行，必须向对方支付违约金，额度为本合同工程总价的10%。
3.承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担质量保修责任。 乙方在施工期间严格应按规范进行组织施工，确保文明施工。服从甲方正确指导，配合甲方圆满竣工。
4.发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。本合同价款采用可调价款方式确定，最终以实际工程量计算。
十二、争议或纠纷处理
1.本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。
2.当事人不愿意通过协商、调解解决或者协商调解不成的，本合同在执行中发生的争议由工程所在地人民法院解决。
十三、合同生效
本合同一式贰份，双方各执壹份
本合同自双方签字盖章后生效，至工程竣工及价款结清后失效。本合同未尽事宜，双方可协商另签补充协议。
合同定订立时间： XX 年 XX 月 XX 日
合同定立地点：
本合同双方约定签字、盖章后生效。
甲方单位（盖章）： 乙方单位（盖章）：
施工合同范本13
建设单位： （以下简称甲方） 施工单位： （以下简称乙方） 依据《中华人民共和国经济合同法》《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，经甲乙双方协商一致，甲方愿把 改造工程承包给乙方施工，为明确双方责任，确保工程顺利完成，特订立如下合同条款，以致共同遵守：
一、工程项目
1、工程名称：
2、工程地址：
3、工程范围：
4、承包方式：包工包料。
5、承包造价： 元（大写：）。
二、工程期限
根据本工程，经甲乙双方协商一致，总工期天。（雨天及人力不可抗拒特殊情况需经甲方代表签证后，工期相应顺延）
开工日期为20xx年 月 日至20xx年 月 日，总工期 天。
三、本工程竣工质量为一次性合格工程
1、乙方必须严格按照国家颁发的建筑工程规范、规程施工和标准进行施工；
四、工程价款支付及结算
本工程按进度付款，具体金额由双方协商为准。
五、其它约定
1：甲方承担的安全责任、权利
（一）甲方负责制订施工现场的安全生产规章制度和操作规程；
（二）甲方有权要求乙方必须严格遵守安全生产法律、法规、标准、安全 生产规章制度和操作规程，熟练掌握事故防范措施和事故应急处理预案；
（三）甲方管理人员有权制止乙方人员违章作业，并按规定给予处罚；
（四）甲方有权对安全意识差、不听安全生产指挥的乙方人员责令退场。2：乙方的责任、权利
（一）乙方施工时是安全生产的直接责任人，必须严格执行甲方的有关安 全生产的规定、制度；
（二）乙方负责为所有乙方安装施工人员办理医疗及工伤社会保险，并根 据需要为从事高度危险工作的人员购买适当的人身意外伤害保险，在施工过程中如发生的'违章作业而造成的人身伤亡事故，由乙方承担全部负责；
（三）乙方应对现场安装施工的行为完全负责，乙方安装施工人员不得违 章作业，不得冒险作业，不能疲劳作业，并按规定做好防护工作；
（四）乙方在施工现场人员必须有配备齐全的安全防护用品，不能满足安 全施工需要时，人员不得进入施工现场。
六、其它未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
甲方：
代表人：
身份证号：
公章
年月
乙方： 代表人： 身份证号：公章 年日 日 月
施工合同范本14
发包人：
承包人：
本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与甲、乙双方于__年月日签订的晋江市金井北通道道路整治工程《施工合同》(下称”原合同“)中定义相同。
根据有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的`原则，甲、乙双方经友好协商，在原合同签订的基础上，就乙方承包晋江市金井北通道道路整治工程的给水工程及金东公路金井段道路改造工程的相关事项订立以下补充协议：
1、工程概况
工程名称：_____________道路整治工程一给水管道(原水管道)工程及晋江市金东公路金井段(镇标至西环路口)改造工程。
工程地点：
2、建设内容
给水管道及金东公路金井段道路改造工程。具体详见施工图纸：《给水管道(原水管道)工程》及《晋江市金东公路金井段(镇标至西环路口)改造工程》。
3、施工工期施工合同补充协议工期为240日历天(备注：即乙方应在原合同工期的基础上顺延8个月之内成)
4、工程质量
工程质量要求符合《公路工程质量检验评定标准》、《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》、《球墨铸铁给排水管道工程施工及验收技术规范要求》、《现场设备、工业管管焊接工程施工及验收规范》并且通过甲方组织的竣(交)工验收和晋江市供水公司的交接检查。
5、工程价款
本工程为固定单价合同，根据晋江市财政投资项目评审中心审核书以及招标文件约定的下浮比例计算，签约合同价暂定为人民币(大写)____元整包含给水工程安全文明措施费元整
6、进度付款额度和付款方式支付
工程进度付款：按月支付工程进度款，即按经监理人、发包人审核当月实施工程价款扣减质量保证金(质量保证金百分比为月支付额15%)以及合同约定应扣减的其他金额后支付进度款。
7、合同生效
7.1本协议经甲、乙双法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章即生效。
7.2本协议生效后，即为原合同不可分割的组成部分，与其具有相等的法律效力。
7.3合同地点：
8、本协议正本贰份、副本捌份，承发包双方各执正本壹份，副本肆份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。
发包人(盖单位公章)：
承包人(盖单位公章)：
日期：
施工合同范本15
甲方:****建筑工程[集团]总公司
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，经甲乙双方友好协商，就工程基坑支护施工的有关事宜，签订以下协议：
一、工程概况：
1.1、基坑支护工程施工范围:地下室基坑支护
1.2、 主要施工方法:土钉墙（详见施工方案）
1.3、承包方式： 包人工、包材料、包机械、包文明施工、包质量、包安全、包工期、包工完场清等。
二、工期要求
2.1工期要求:
进场时间:阶段工期：各楼号基坑开挖完成后3天内施工完毕。
三、施工方案和进度计划。
3.1 本协议签订后三天内，乙方根据甲方的工期、质量、安全等要求，提交施工方案和进度计划。
3.2 该施工方案必须经专家论证同意，必须满足甲方对工程进度、质量、安全文明施工等方面的要求。
四、 甲方工作:
4.1甲方驻工地代表：
4.2提供基础平面图1份；
4.3负责接通施工用水、用电；
4.4监督检查工程质量及安全文明施工。
五、乙方工作:
5.1乙方驻工地代表：
5.2 必须保证进入现场的土钉墙设备性能完好，运转正常；
5.3负责施工区域内障碍物的清除工作；
5.4严格按照甲方的要求组织施工,确保工程标高、轴线的精确，定位桩不受损，保证施工质量；
5.5认真遵守、积极执行各项安全生产的规章制度，落实各项安全生产的措施，确保安全施工生产。因乙方原因发生的安全事故，一切责任和费用均由乙方负责承担；
5.6应接受甲方对现场操作技术、工程质量、安全生产、文明施工等各方面的监督检查；
5.7服从甲方代表协调指挥，遵守施工现场的各项管理制度；乙方违反甲方有关规定，每发生一次甲方有权对乙方处以500-1000元罚款；
5.8认真做好工程记录，提交完整的相关施工技术资料；
5.9出现扰民及民扰问题时，主动积极处理，将本施工对扰民的影响降到最低限，不能对甲方产生任何影响；
六、 工期延误
发生下列情况之一时, 经甲方代表确认, 工期可以顺延:
6.1 不可抗力；（不含雨天、台风等）；
6.2甲方代表同意工期顺延的其他情况。
乙方须在以上情况发生后2天内,提出工期顺延要求的报告,甲方在接到报告后2天内予以签认或提出拒签理由。如乙方在向甲方送达报告后7天内未接到甲方发出的签认或拒签文件，乙方可视为甲方已接受乙方的工期顺延要求。
除上述原因，乙方不能按合同约定的阶段工期和施工进度计划完成合同工程，工期每延误一天，乙方向甲方交付违约罚金 5000 元人民币，最多不超过合同总价的 10 ％，即元人民币。
乙方应严格按合同附件的施工进度计划进行施工，确保完成合同约定的阶段工期，任一阶段工作的延误都被视为工期延误并执行延期罚款。
七、 工程质量
7.1 必须符合国家现行的有关规范、规定和标准，严格按照甲方审核认可的施工方案施工；
7.2如果乙方不能达到甲方及业主的质量要求，乙方应承担违约责任，甲方保留采取甲方认为必要的任何措施的权力，直至解除本分包合同。
7.3回填土完成方为工程结束，中间由于乙方的原因出现塌方等问题而造成的损失费用由乙方承担，由于甲方的原因造成的塌方的问题由甲方承担。
7.4喷涂层厚度不得低于80mm，且表面必须平整。
八、 安全文明施工
8.1乙方对其因施工、交通所发生事故而造成的损失负责；
8.2乙方应做到安全文明施工，满足甲方现场文明施工的措施和要求；同时满**通环保等政府部门的规定和要求，免除业主和甲方可能因此遭受的任何形式的损失，甲方不受理任何与此有关的索赔；若发生此类问题导致甲方被追诉，甲方有权直接从乙方工程款中扣除相应罚款。
九、 合同价款及其支付、结算方式
9.1乙方施工的基坑支护（土钉墙）的固定综合单价为 185元/M2（含税金及乙方机械进退场费）合同价款暂定为： 元人民币，本工程发生的税费由甲方代缴（甲方给乙方提供完税证明）。
9.2甲方第一次付款至已完工程量的50%，第二次再付已完工程量的20%，工程结束时付至工程总量的75%。
9.3 本工程竣工验收完毕后乙方向甲方递交工程费用计算说明书及满足甲方要求的相关结算资料，甲方在乙方递交了本期工程价款计算书及相关结算资料后的7天内，完成对结算资料的.审核。在工程业主已支付甲方此部分工程款的情况下，甲方扣除对乙方的相应扣款后向乙方支付本工程结算额的75%，但乙方不得因甲方资金不到位而停工。
9.4 本工程质保期为结构出±0.00回填土完成后，质保金为合同结算额的25%；质保金在本工程质保期满后支付。
9.5甲方对乙方的其它扣款
在施工过程中的任何时间，若甲方代表认为乙方的施工进度、施工方法、现场管理等方面完成的不好，不符合合同规定或有可能达不到合同要求时，甲方代表可
对其提出警告，限期改正，若整改无效时，将处以500-1000元罚款。
对于因乙方未在期限内改进工作方法，提高工作效率或提高工程质量而造成违约的（甲方是否事先警告不作为减轻对乙方处罚的前提），甲方按照分包合同的规定而扣除的款项，为甲方的永久扣款，从分包合同价款中扣除。
9.6其他约定:
甲方不承担合同价款外的任何形式的收费罚款等；若由于乙方原因，政府部门对甲方进行罚款，乙方不仅要缴纳罚款，甲方还要对乙方处以罚款额的1-5倍的追加罚款。
十、 争议
本合同如发生争议,甲乙双方及时协商解决；协商不成可向合同签订地人民法院提起诉讼。
十一、 合同生效与终止及合同份数
11.1本合同自双方签字盖章之日起生效；
11.2本合同在双方完成约定工作内容，工程质保期满后即告终止；
11.3本合同一式 七 份，甲方 五 份，乙方 两 份。
十二、其它约定：
12.1、因乙方施工质量问题给甲方造成损失，乙方无偿返工并赔偿甲方损失。
甲方签字: 乙方签字:
甲方盖章: 乙方盖章:
联系电话： 联系电话：
签订日期： 年 月 日 签订日期： 年 月日
【施工合同】相关文章：
施工合同范本06-12
施工合同范本15篇06-12
施工合同范本(15篇)06-12
施工合同范本精选15篇06-13
施工合同范本(汇编15篇)06-12
施工合同范本(合集15篇)06-12
施工合同范本汇编15篇06-13
施工合同范本合集15篇06-13
施工合同范本(通用15篇)06-13